惟民首页>>法律法规 >> 中华人民共和国合同法

中华人民共和国合同法

作者:中国人民代表大会常务委员会 发布时间:2012年 10月 08日 来源:来自网络

    第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有
    及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发
    的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支
    付价款,并接收该建设工程。
    建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得
    交付使用。
    第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件
    拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者
    免收勘察、设计费并赔偿损失。
    第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要
    求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成
    逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
    第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产
    损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
    第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金
    、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措
    施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材
    料和构件积压等损失和实际费用。
    第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必
    需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当
    按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
    第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期
    限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外
    ,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
    建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    第二百八十七条本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

    第十七章 运输合同



    第一节 一般规定

    第二百八十八条运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,
    旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。
    第二百八十九条从事公共运输的承运人不得拒绝旅客、托运人通常、合理的运输
    要求。
    第二百九十条承运人应当在约定期间或者合理期间内将旅客、货物安全运输到约
    定地点。
    第二百九十一条承运人应当按照约定的或者通常的运输路线将旅客、货物运输到
    约定地点。
    第二百九十二条旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未
    按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的,旅客、托运人或者收货人
    可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。



    第二节 客运合同



    第二百九十三条客运合同自承运人向旅客交付客票时成立,但当事人另有约定或
    者另有交易习惯的除外。
    第二百九十四条旅客应当持有效客票乘运。旅客无票乘运、超程乘运、越级乘运
    或者持失效客票乘运的,应当补交票款,承运人可以按照规定加收票款。旅客不交付
    票款的,承运人可以拒绝运输。
    第二百九十五条旅客因自己的原因不能按照客票记载的时间乘坐的,应当在约定
    的时间内办理退票或者变更手续。逾期办理的,承运人可以不退票款,并不再承担运
    输义务。
    第二百九十六条旅客在运输中应当按照约定的限量携带行李。超过限量携带行李
    的,应当办理托运手续。
    第二百九十七条旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、有腐蚀
    性、有放射性以及有可能危及运输工具上人身和财产安全的危险物品或者其他违禁物
    品。
    旅客违反前款规定的,承运人可以将违禁物品卸下、销毁或者送交有关部门。旅
    客坚持携带或者夹带违禁物品的,承运人应当拒绝运输。
    第二百九十八条承运人应当向旅客及时告知有关不能正常运输的重要事由和安全
    运输应当注意的事项。
    第二百九十九条承运人应当按照客票载明的时间和班次运输旅客。承运人迟延运